La responsabilité des maitres d'oeuvre
Publié le :
26/05/2011
26
mai
mai
05
2011
Dans une décision du 5 mai 2011, particulièrement intéressante, la Cour Administrative d’Appel de Lyon vient d’exonérer totalement le maitre d’œuvre de toute responsabilité au titre de l’établissement du décompte général.
Marché public et établissement du décompte général
Dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, en marché public de travaux, l’équipe de maîtrise d’œuvre a la charge de l’établissement du projet de décompte général.
L’établissement de ce document est particulièrement important puisqu’il constitue le maitre d’ouvrage débiteur à l’égard des entreprises.
Il peut également le constituer créancier au titre des pénalités de retard.
C’est dire l’importance qu’a l’établissement de ce document notamment en ce qu’il constitue débiteur des pénalités de retard l’entrepreneur, cocontractant de la personne publique.
Dans une décision du 5 mai 2011, particulièrement intéressante, la Cour Administrative d’Appel de Lyon vient d’exonérer totalement le maitre d’œuvre de toute responsabilité au titre de l’établissement du décompte général.
Il s’agissait en l’occurrence de l’oubli des pénalités contractuelles.
Pour exonérer le maitre d’œuvre, la Cour relève que le Centre hospitalier, personne responsable du marché, avait participé à la totalité des opérations d’expertise à la suite d’un sinistre et n’ignorait rien des conséquences de ce sinistre sur le décompte général du marché.
En signant ce décompte général, omettant les pénalités contractuelles, le Centre hospitalier a commis une imprudence fautive selon la Cour.
La Cour relève toutefois qu’il s’agit là de circonstances très particulières et que cette faute est de nature à exonérer entièrement le maitre d’œuvre de la faute qu’il a lui-même commise.
Faute contre faute.
La faute du maitre d’œuvre n’est pas niée mais, c’est l’imprudence fautive du Centre hospitalier qui l’emporte et qui permet à la société AGENCE LAURENT BANSAC ARCHITECTES de ne subir aucune conséquence.
Cela vient rappeler fort opportunément combien le tandem maitre d’œuvre, maitre d’ouvrage, en matière de marché public de travaux est indispensable et combien son mode de fonctionnement doit être le plus serein possible .
Les conséquences juridiques de la signature sont rappelées avec force.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Kurhan - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
-
Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
Publié le : 26/05/2011 26 mai mai 05 2011Particuliers / Civil / Pénal / VictimesLa convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe, adoptée le 11 mai 2011,...
-
Groupe de contrats: effet relatif et indivisibilité des conventions
Publié le : 26/05/2011 26 mai mai 05 2011
Selon la Haute Cour, il appartiendra au juge d’apprécier la volonté des parties de circonscrire les effets d’une convention ou au contraire de les étendre à... -
La responsabilité des maitres d'oeuvre
Publié le : 26/05/2011 26 mai mai 05 2011Collectivités / Marchés publics / Contestation et contentieux
Dans une décision du 5 mai 2011, particulièrement intéressante, la Cour Administrative d’Appel de Lyon vient d’exonérer totalement le maitre d’œuvre de toute...
-
Responsabilité de la banque à l'égard de la caution
Publié le : 25/05/2011 25 mai mai 05 2011Entreprises / Finances / Banque et finance
Il convient de rappeler, en ce qui concerne la définition de l'acte de cautionnement, que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers les cr... -
Loyauté des auditions par l'Autorité des Marchés financiers (AMF)
Publié le : 25/05/2011 25 mai mai 05 2011Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civile
Par un arrêt du 24 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé son souci du contrôle de la loyauté des procédures d'auditions diligent... -
Marchés publics: offres anormalement basses
Publié le : 25/05/2011 25 mai mai 05 2011Collectivités / Marchés publics / Procédure de passation
Dans un jugement du 18 février 2011, le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE est venu sanctionner une collectivité pour n’avoir pas écarté d’emblée une o... -
Création d'un Code de l'énergie
Publié le : 25/05/2011 25 mai mai 05 2011Collectivités / Environnement / EnvironnementUn code de l'énergie a été créé afin de rassembler l'ensemble des dispositions relatives à l'énergie.Un code de l'énergieL'Ordonnance du 9 mai 2011 codifie l...